Форма договора подряда на разработку сметной документации

Договор № на оказание услуг по составлению сметной документации

на оказание услуг по составлению сметной документации

г. Москва «____» ___________ 2017 г.

Государственное бюджетное _________________________________________________ Школа № _______» (ГБОУ ________ № ______), в лице __________ ______________________, действующего на основании _________ с одной стороны, далее «Заказчик» и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» (ГБПОУ КАС № 7), , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании осуществления закупки у единственного поставщика, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по составлению сметной документации для нужд (далее — услуги), согласно техническому заданию (приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно спецификации (приложение №2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, а также условиям настоящего Договора. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. Смета составляется на основании утвержденной Заказчиком ведомости работ (форма ведомости – в свободной форме с указанием наименований и объема работ, перечень применяемых материалов). Результаты работы передаются Заказчику в виде электронного документа в формате Microsoft Office Excel 97-2003 путем направления на адрес электронной почты, указанной в реквизитах Сторон и в печатном виде с печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя в одном экземпляре, путем направления курьерской службой (или иным способом) по адресу места нахождения Заказчика, указанного в реквизитах Сторон.

Статья 2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение ).

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (______________________) рублей ___ коп. НДС 18% – _______ (______________________) руб. ___ коп.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

Статья 3. Сроки выполнения работы

3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Договора Сторонами с момента направления заявки Заказчика и передачи необходимой документации для составления сметы в течение 2-х дней.

3.2. Срок действия Договора с момента подписания по «___» __________ 2017г.

Срок исполнения Договора с момента подписания по «___» ________ 2017г

Статья 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставляет Исполнителю доступ на объект для осуществления обследования на весь период действия Договора.

4.2. Предоставляет Исполнителю всю необходимую (имеющуюся в наличии) документацию для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ, представленный Исполнителем в течении 3-х (трех) рабочих дней, а в случае наличия претензий по оказанным услугам – представить их (претензии) в письменном виде в течение 3-х рабочих дней. Не представленные претензии по оказанным услугам в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ означает принятие работ Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию Акта выполненных работ.

Статья 5. Обязательства Подрядчика.

5.1. Добросовестно, качественно и в срок разрабатывать сметную документацию, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сметной документации согласно технического задания.

5.2. Вносить изменения в утвержденную ведомость работ без дополнительного выезда инженера на объект по заявке Заказчика в случае отклонения сметной цены от заявленного бюджета не более 2-х раз.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора (Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 года № 000)

6.2. В случае неисполнения условий Контракта и сроков оказания услуг Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей.

Читать еще:  Приказ об объявлении замечания работнику образования

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Размер штрафа устанавливается в сумме _________ (_____________________________) рублей _____ копейки. — 2,5 % от цены Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: ________ (____________________________) рублей ___ копеек — 10 процентов цены Контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).

6.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 7. Внесение изменений в Договор.

7.1. Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или двустороннего протокола.

Статья 8. Разрешение споров между Сторонами

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Вопросы, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

— по соглашению Сторон;

— в судебном порядке;

— в одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора

9.2. Одностороннее расторжение Договора допускается только в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон. Нарушение признается существенным, когда оно влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора. Просрочка исполнения условий Договора не относится к существенному нарушению условий Договора.

9.3. При досрочном расторжении Договора Сторона, инициирующая процедуру расторжения, обязана за пять рабочих дней предупредить об этом другую Сторону в письменной форме и представить мотивированный доказательства факта существенного нарушения условий Договора и подтвердить факт ущерба. До даты расторжения Стороны обязаны составить акт сверки взаимной задолженности по фактически выполненным работам и полученным средствам, а также определить порядок взаиморасчетов. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненную работу.

Статья 10. Прочие условия

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Сторонами настоящего Договора, иначе как с письменного обоюдного согласия.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Подрядчик использует программное обеспечение: «smeta. ru», «Гранд. Смета» или иные программы на свое усмотрение. Заказчик не может предъявлять претензии к выбору программного обеспечения в процессе составления сметной документации.

11. Заключительные положения

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.3. Стороны договорились о том, что все уведомления, документы и письма направляются на адрес электронной почты каждой из Сторон, указанные в ст.12 «реквизиты и адреса Сторон». Такая переписка приравнивается к официальной со всеми вытекающими правовыми последствиями.

11.4.1. От Исполнителя ответственное лицо

+7 (499) 151-56-54, +7(905) 792-76-83, *****@***ru

12.4.2 От Заказчика ответственное лицо: ФИО, телефон: +7 ххх ххх-хх-хх

12.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

— Техническое задание – приложение №1;

— Спецификация– приложение № 2;

Статья 11. Реквизиты и адреса Сторон.

ГБОУ ____________ № ____

ИНН ___________ , КПП __________

Юридический адрес: ______________

Департамент финансов города Москва

ГБОУ __________ № _________

Отделение 1 Москва

Электронный адрес: _________________

Юридический адрес: 125315, г. Москва

ул. Усиевича, д. 31

Департамент финансов города Москва

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

Электронный адрес: *****@***mos. ru

к Договору № ___________

от «___»___________ 201__ г.

1. При выполнении работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязуется выполнить следующие действия в указанных объемах: «Составление сметной документации на выполнение работ по следующим объектам: г. Москва, ул. ___________________________________________»

Читать еще:  Сколько стоит продление удостоверения охранника 4 разряда

2. Требования к оформлению сметной документации (заполняется Заказчиком).

Образец: Выполнение работ по текущему ремонту

Образец договора на оказание сметно-технических услуг, заключаемый между юридическими лицами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

Читать еще:  Требование пожарной безопасности к дверям кхо размеры

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » 2019 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector