Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА ОРГАНИЗАЦИЮ РЕМОНТА СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР No. _______
на организацию ремонта складского помещения
г. ________ «___»__________ ____ г.

____________________________, именуем__ в дальнейшем «Принципал», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем «Агент», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, организовать проведение ремонтно-строительных работ.
1.2. Объектом проведения ремонтно-строительных работ является складское помещение, расположенное по адресу: ________________________ и принадлежащее Принципалу на правах аренды (Договор аренды No. ______ от «___»_____________ ____ г.).
1.3. Перечень работ, которые необходимо произвести в интересах Принципала, определяется в Приложении No. 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. Своевременно перечислять Агенту денежные средства для исполнения настоящего Договора в полном объеме для оплаты Агентом расходов, относимых на счет Принципала. К таким расходам относится:
— оплата ремонтно-строительных работ;
— оплата материалов, используемых при проведении ремонтно-строительных работ;
— другие расходы, понесенные (осуществляемые) Агентом в рамках исполнения настоящего Договора и согласованные Сторонами дополнительно.
2.1.2. Своевременно согласовывать с Агентом предоставляемые им сметы расходов или предоставлять мотивированный отказ.
2.1.3. Оплачивать Агенту вознаграждение в порядке и в размерах, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.
2.2. Агент обязуется:
2.2.1. Найти строительную компанию и заключить с ней от своего имени, но за счет Принципала, договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, указанных в Приложении No. 1 к настоящему Договору.
2.2.2. Предоставить Принципалу в течение 3-х дней с даты заключения договора подряда надлежаще заверенную сторонами договора копию договора подряда и лицензию организации-подрядчика на проведение ремонтно-строительных работ.
2.2.3. Своевременно оплачивать работы по договору подряда в размере, указанном в смете к договору подряда, в счет сумм, поступивших к нему от Принципала для исполнения настоящего Договора.
2.2.4. Представлять отчеты о ходе выполнения работ по заключенному договору подряда.
2.2.5. Предоставлять копии платежных документов, подтверждающих проведение расчетов с организацией-подрядчиком.
2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Непосредственно после подписания Сторонами настоящего Договора Агент приступает к его исполнению. В случае необходимости Принципал предоставляет Агенту дополнительную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
3.2. На стадии ведения переговоров о заключении договора подряда с организацией-подрядчиком Агент согласует с Принципалом смету расходов. Договор подряда может быть заключен Агентом только после утверждения Принципалом сметы расходов.
3.3. Расчеты по настоящему Договору могут производиться поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента. Размеры платежей, производимых Принципалом, определяются Сторонами настоящего Договора по их взаимному согласию.
3.4. В течение 3-х дней с даты предоставления Агентом отчета и акта сверки взаиморасчетов (п. 3.6 настоящего Договора) Принципал перечисляет Агенту агентское вознаграждение в размере, указанном в п. 4.2 настоящего Договора.
3.5. В ходе проведения подрядчиком работ, указанных в Приложении No. 1 к настоящему Договору, Агент информирует Принципала о состоянии работ. Для подтверждения расходов, относимых на счет Принципала, Агент предоставляет копии платежных документов по договору подряда.
3.6. После завершения работ по договору подряда Агент предоставляет отчет о проделанных работах. Кроме того, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов по Договору.
3.7. Договор считается выполненным после утверждения Принципалом отчета Агента и осуществления взаиморасчетов между Сторонами.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Принципал перечисляет Агенту денежные средства для оплаты относимых на счет Принципала расходов в размере, указанном в смете, согласованной Сторонами настоящего Договора.
4.2. Вознаграждение Агента составляет _______% (________________) от сметной стоимости выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения обязанностей Стороны несут материальную ответственность.
5.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного Договора виновная Сторона несет ответственность в размере нанесенного убытка.
5.3. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
5.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в установленном порядке.
5.5. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами настоящего Договора взаимных обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Агент: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Принципал Агент
_____________________ ________________________
Генеральный директор Генеральный директор
_____________________ _________________________
/___________________/ /_______________________/
М.П. М.П.

Договор на организацию ремонтно-строительных работ

Договор № _____________

Общество с Ограниченной Ответственностью «Квартирострой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . С., действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________, доверенное лицо ______________________________именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство организовать выполнение ремонтно-строительных работ на объекте, расположенном по адресу: г. ____________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________ (далее именуется «Объект»).

1. Права и обязанности сторон:

1.1 Организовать выполнение работ, предусмотренных п.8 настоящего договора качественно и в срок, предусмотренный п.3 настоящего договора.

1.2 При получении от Заказчика строительных материалов Исполнитель обязан провести проверку их внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента, сверить с накладной (актом на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все недостатки указать в накладной или в акте на доставку, сообщить Заказчику.

1.3 Контролировать при выполнения работ соблюдение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Москвы и Московской области».

1.4 Обеспечить на весь период ведения работ на Объекте своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые переговоры об организации работ на Объекте, и которым на момент вступления в силу настоящего Договора Исполнитель определил гражданина _________________________, документ, контактный телефон которого ________________________.

1.5 Контролировать соблюдение рабочими трудовой дисциплины, бережное отношение их к имуществу Заказчика на Объекте.

1.6 За свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах до момента подписания сторонами Акта приемки;

1.7 Во время гарантийного срока за свой счет организовать устранение выявленных на Объекте дефектов в работах;

1.8 В случае необходимости проведения дополнительных работ или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденной стоимости или графика ведения работ — своевременно предупредить об этом Заказчика;

1.9 Контролировать выполнение систематической, а в день завершения работ — окончательной уборки Объекта.

Исполнитель имеет право:

1.10 При невозможности выполнить свои обязательства расторгнуть договор с возвратом Заказчику внесённой им суммы в течение 10 дней.

1.11 В случае выполнения работ настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей.

1.12 Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

1.13 Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания Акта приёмки выполненных работ.

1.14 Пользоваться водой, электричеством и канализацией на Объекте за счет Заказчика.

Заказчик имеет право:

1.15 Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

1.16 Осуществлять постоянный контроль за ходом ремонта, привлекать других подрядчиков, например, для установки пластиковых окон, натяжных потолков, замены батарей и др.

1.17 Обеспечить свободный доступ на Объект специалистов и рабочих Исполнителя, подготовить помещение (квартиру) для складирования и хранения строительных материалов и инструментов, взять на себя вопрос урегулирования конфликтов с соседями.

1.18 Обеспечить вывоз строительного мусора или согласовать выброс строительного мусора в придомовой мусорный контейнер с эксплуатирующей организацией.

1.19 При передаче Исполнителю строительных материалов провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и передать накладную (акт на доставку).

1.20 При выполнении услуг (п. 8 Договора) Заказчик обязан обеспечить возможность выполнения работ по настоящему Договору:

— быть на постоянной связи или оставить за себя доверенное лицо;

— обеспечить свободный доступ к месту проведения строительных работ;

— обеспечить место проведения работ электроэнергией, водоснабжением, канализацией;

— принять меры к защите оставленной в квартире мебели и бытовой техники от загрязнения и незначительных повреждений.

1.21 Заказчик или его доверенное лицо обязаны по окончанию исполнения работ по Договору подписать Акт приёмки выполненных работ, при наличии замечаний к выполненным работам указать их в Акте приёмки выполненных работ или в Акте разногласий.

1.22 Не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Исполнителя, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором;

1.23 Своевременно, до закупки, согласовать с Исполнителем выбор материалов используемых при ведении работ;

своевременно и полностью производить платежи Исполнителю согласно п.3 настоящего Договора;

Читать еще:  Сборник задач по бухгалтерским проводкам

принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных Исполнителем работ на Объекте.

2. Сроки выполнения работ

2.1 Исполнитель приступает к выполнению услуг, предусмотренных п.8 настоящего договора после получения авансового платежа, п.3.3.1 Договора

2.2 Сроки выполнения отделочных работ составляют _______ дней со дня получения Заказчиком аванса за проведение отделочных работ, предусмотренные п.8 настоящего договора. В случае приостановки работ по настоящему Договору по просьбе Заказчика сроки увеличиваются на время приостановки выполнения работ или на время невыполнения Заказчиком своих обязанностей.

2.3 В случае плохих погодных условий, увеличением сроков высыхания напольной стяжки или штукатурки, других непредвиденных обстоятельств Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на срок до 20 рабочих дней, уведомив об этом Заказчика.

3.1 Стоимость и объем работ является неизменными и включают в себя все подготовительные и завершающие этапы работ, в случае дополнительных работ и изменения стоимости составляется дополнительное соглашение.

3.2 На момент заключения настоящего договора общая стоимость всех работ по настоящему договору п.8 составляет _____________________________________________

3.3 Заказчик выплачивает Исполнителю:

3.3.1. Аванс в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, после подписания настоящего Договора;

3.3.2. Второй платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №1 – «демонтажные, подготовительные работы, стяжка, выравнивание стен» (см. График ведения ремонтно-строительных работ).

3.3.3. Третий платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №2 –«чистовая отделка, электрика, теплые полы, конструкции из гипсокартона, готовая ванная и туалет» (см. График ведения ремонтно-строительных работ).

3.3.4. Окончательный расчет с рабочими происходит после подписания Акта приемки выполненных работ, при наличии обоснованных замечании они должны быть устранены в течение недельного срока, в противном случае Заказчику может быть возвращено до 30% от стоимости работ.

3.5 Порядок оплаты: наличный или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение трёх (3) дней с момента выставления счёта.

3.6 В случае возникновения необходимости проведения дополнительных согласованных сторонами работ, не предусмотренных настоящим договором, Заказчик должен оплатить эти работы.

4. Доставка строительных материалов.

Заказчик обязуется поставлять все материалы надлежащего качества и точно срок, в случае закупки строительных материалов Исполнителем, Исполнитель обязан предоставить отчет о своих расходах.

5. Гарантийные обязательства.

5.1 Настоящим договором Исполнитель дает гарантию на все виды выполненных согласно договору работ в течение трех месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки работ.

5.2. Гарантийный срок на использованные Исполнителем материалы определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все заявки Заказчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону или по электронной почте.

5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Все указанные в Акте разногласий недоделки Исполнитель обязуется устранить за свой счет в недельный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий.

6. Ответственность сторон

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2 За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый просроченный день.

6.3 Исполнитель не несет ответственности в случае, если:

— результаты обмера были предоставлены Заказчиком;

— в процессе демонтажа выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания.

6.4 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в городском суде.

6.5. Настоящий Договор вместе составлен в двух (2) имеющих равную силу экземплярах, по одному (1) экземпляру для каждой из сторон

7.1. Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

«Заказчик» определяет, а «Исполнитель» организует выполнение следующих видов работ:

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сайт: www. квартирострой. рф,

КБ “Межрегиональный почтовый банк” . Москва

Исполнитель: ___________________ Заказчик: ___________________

Приложение Техническое задание на производство работ;

Приложение Смета на ремонтно-строительные работы;

Приложение Смета на материалы;

Приложение Схема открывания дверей, установки электрических, телефонных и телевизионных розеток;

Приложение График ведения ремонтно-строительных работ;

Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора выдать должностным лицам Агента доверенность (доверенности), необходим__ для выполнения обязательств по настоящему Договору.

Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

Агентский договор с физическим лицом: образец заполнения, образец скачать Согласно действующему законодательству (Глава 52 ГК РФ) агентский договор – это сделка, по которой одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. В роли принципала индивидуальный предприниматель может выступать в случае, когда ему удобнее и выгоднее воспользоваться услугами посредников для реализации собственной или импортируемой продукции, чем нанимать сотрудников для осуществления дополнительных продаж, анализа рынка, экспедиции и доставки грузов и пр.

Агентский договор на выполнение работ

Стоит отметить, что этот договор достаточно сложный, в нем необходимо четко расписать, какие именно полномочия есть у Агента.
Прочие согласованные, документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом в ходе или в связи с исполнением настоящего договора, возмещаются Принципалом в течение дней с даты представления подтверждающих документов. 3.4. Вознаграждение Агента составляет % стоимости ремонта Основных средств Подрядчиком.
Не лучше ли ей заключить с заказчиком агентский договор – с точки зрения уплаты налогов? По агентскому договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала или от имени и за счет принципала. В первом случае (при заключении сделки с третьим лицом от своего имени) приобретает права и становится обязанным агент, даже если принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Агент имеет право на вознаграждение, которое Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора, при условии полного исполнения агентского поручения на основании утвержденного Отчета Агента, а также на возмещение расходов по исполнению настоящего договора. 3.6.

Подпишись на новости судебной практики

В срок _______________ создать конкурсную комиссию для проведения конкурса по определению подрядных организаций на проведение всех видов проектных и строительных работ, а также организаций, осуществляющих поставку оборудования и материалов.

Договора; 3.3.2. Второй платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №1 – «демонтажные, подготовительные работы, стяжка, выравнивание стен» (см. График ведения ремонтно-строительных работ). 3.3.3. Третий платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №2 –«чистовая отделка, электрика, теплые полы, конструкции из гипсокартона, готовая ванная и туалет» (см. График ведения ремонтно-строительных работ). 3.3.4.

Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет _________ (____________) рублей РФ, в т.ч. НДС 18 % — ____ (_____________) рубля ____ коп. Общество с ограниченной ответственностью на «упрощенке» с объектом «доходы» специализируется на организации строительства и имеет необходимый допуск. Однако все строительные работы выполняются силами других организаций. То есть сама компания (генподрядчик) осуществляет только функции координации и контроля.

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

Во втором (при заключении сделки с третьим лицом от имени принципала) – права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Если у Принципала будут возражения по отчету Агента, он должен сообщить о них Агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом. 2.8. Агент отвечает перед Принципалом всем своим имуществом.

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР No. на организацию ремонта складского помещенияг. » » г. , именуем в дальнейшем «Принципал», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Агент», в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, организовать проведение ремонтно-строительных работ.1.2.

Договор оказания услуг технического заказчика (в строительстве)

Агент совершает действия и выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с указаниями Принципала и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, технических регламентов. Однако в малом бизнесе наиболее распространена ситуация, когда предприниматель заключает с какой-либо компанией агентский договор с физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем .

Поскольку в настоящем Договоре Сторонами предусмотрены конкретные полномочия Агента на совершение сделок от имени Принципала, в интересах и за счет Принципала, последний в отношениях с третьими лицами в период действия договора не вправе ссылаться на отсутствие у Агента надлежащих полномочий.
Данный вид договора является письменным подтверждением того, что одна из сторон (Принципал) поручает второй стороне (Агенту) провести переговоры с целью заключения последующей сделки на выполнение строительно-монтажных работ на конкретном объекте (в договоре при этом указывается адрес). Агент при этом берет на себя обязательства выступать на преддоговорных переговорах исключительно в интересах Принципала.

Читать еще:  Самый простой договор аренды торгового помещения

Агентский договор в строительстве

Об условиях их составления, а также о том, на что следует обратить внимание сторонам договора, читайте в справочнике «Договоры: условия, формы, налоги» раздела «Юридическая поддержка» информационной системы 1С:ИТС.

Документ относится к группе «Заказ». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе. 3.4. Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5., которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора 3.5.

Агент обязан предоставлять Принципалу отчеты по мере исполнения Агентом Договора. Согласованная Сторонами форма отчета прилагается (Приложение № 1 к настоящему Договору). К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом.

Принципал», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего агентского договора является осуществление Агентом от имени и по поручению Принципала, в его интересах и за счет Принципала проведения переговоров по согласованию сделки на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций котлована из буронабивных свай с заполнением межсвайного пространства на объекте «Строительство жилого дома с подземным гаражом, расположенном по адресу: . 1.2.
Когда в агентском договоре предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.

Договор бытового подряда на ремонт квартиры Сен 18, 2011 / / Опубликовано admin / 0 Данный образец договора подряда предусматривает заключение соглашения между Подрядчиком — юридическим лицом и Заказчиком — физическим лицом о выполении ремонта квартиры последнего.

Это первый раздел договора, при заполнении его указывается четко: в каких переговорах участвует Агент, какие виды строительно-монтажных работ предусматривает сделка и четкий адрес объекта.

Договор о предоставлении услуг технического заказчика

Индивидуальный предприниматель Казанцев Олег Викторович, именуемый в дальнейшем «АГЕНТ», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 24 № 004537359 от 29.06.2007г. Кроме того, очень важно перечислить порядок и сроки отчетности, предоставляемые Агентом, сумму и срок выплаты вознаграждения, период реагирования и порядок действий в случае, если Принципал не согласен или возражает. Здесь стоит обратить внимание на то, что если в договоре не будут указаны условия выплаты вознаграждения, то Принципал обязан рассчитаться с Агентом в течение недели с момента предоставления агентского отчета.

Объектом проведения ремонтно-строительных работ является складское помещение, расположенное по адресу: и принадлежащее Принципалу на правах аренды (Договор аренды No. от » » г.).1.3.

Пример договора вы можете скачать на нашем сайте. Порядок исполнения договора Чтобы определить надлежащим образом порядок исполнения агентского соглашения, необходимо согласовать следующие условия:

  1. Как принимается исполненное по сделке? Положения гл. 52 ГК РФ не устанавливают правил данной процедуры, поэтому рекомендуется прописать срок принятия и порядок проверки исполненного. При этом способ проверки должен соответствовать особенностям поручения.

Возмещать Агенту часть сумм, израсходованных Агентом в связи с исполнением действий, указанных в п.2.1. настоящего Договора, а именно – компенсировать Агенту расходы в объеме ________(_________) рублей 00 копеек ежемесячно.

Окончательный расчет с рабочими происходит после подписания Акта приемки выполненных работ, при наличии обоснованных замечании они должны быть устранены в течение недельного срока, в противном случае Заказчику может быть возвращено до 30% от стоимости работ. 3.5 Порядок оплаты: наличный или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение трёх (3) дней с момента выставления счёта.

Агентский договор в строительстве может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия. Но обязательно в письменном виде. В противном случае судьи могут признать договор незаключенным и отказать агенту в праве на получение вознаграждения и компенсацию затрат (см. По окончании каждого календарного месяца Агент составляет и представляет Принципалу акт выполненных работ, включающий в себя сведения о работах, выполненных в отчетном месяце, и действиях, совершенных Агентом от имени Принципала по исполнению настоящего Договора. К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходы Агента.

dtpstory.ru

Вознаграждение Агента составляет % ( ) от сметной стоимости выполненных работ.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения обязанностей Стороны несут материальную ответственность.5.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного Договора виновная Сторона несет ответственность в размере нанесенного убытка.5.3. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.5.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в установленном порядке.5.5.

Агентский договор подряда

По соглашению с Агентом отремонтированные Основные средства могут транспортироваться силами Принципала. 2.2.2. Участвовать в сопровождении Основных средств, подлежащих ремонту, в адрес Подрядчика и отремонтированных либо возвращаемых Подрядчиком Принципалу Основных средств. 2.2.3. Отказаться от исполнения договора либо приостановить исполнение договора, если Принципал не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязательства, в том числе обязательства по уплате Агенту вознаграждения и возмещению расходов в соответствии со ст.
3 настоящего договора. 2.3. Принципал обязан: 2.3.1. Предоставить Основные средства согласно приложению в распоряжение Подрядчика не позднее чем за рабочих дней до даты их запуска в ремонт согласно договору подряда, заключенному Агентом в целях исполнения настоящего договора. 2.3.2.

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

архитектура

Агентский договор на организацию строительства нежилого комплекса, обеспечение помещений эксплуатационными услугами общего пользования комплекса зданий (охраной, пожарной сигнализацией, а также ремонтом помещений) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Принципал», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Агент», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.

Агентский договор в строительстве

Договора (Приложение N 1). 1.4. Агент регулярно, но не реже отчитывается перед Принципалом о выполнении поручений Принципала и произведенных Агентом затратах. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Агент обязан: — в период действия настоящего Договора за свой счет осуществлять все необходимые расходы; — немедленно извещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность обеспечения прав и интересов Принципала, в том числе о нарушении сроков ввода объекта в эксплуатацию, о предъявлении третьими лицами прав на причитающиеся Принципалу помещения и о других подобных обстоятельствах; — регулярно, не реже одного раза в , предоставлять Принципалу отчеты о ходе исполнения настоящего Договора; — извещать Принципала о произведенных им расходах с приложением необходимых финансовых документов; — осуществлять иные необходимые действия. 2.2.

Агентский договор на выполнение работ

Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, забастовки или приостановление деятельности сторон по любым причинам, а также другие события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 5.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.
В случае приостановки работ по настоящему Договору по просьбе Заказчика сроки увеличиваются на время приостановки выполнения работ или на время невыполнения Заказчиком своих обязанностей. 2.3 В случае плохих погодных условий, увеличением сроков высыхания напольной стяжки или штукатурки, других непредвиденных обстоятельств Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на срок до 20 рабочих дней, уведомив об этом Заказчика. 3. Порядок расчетов 3.1 Стоимость и объем работ является неизменными и включают в себя все подготовительные и завершающие этапы работ, в случае дополнительных работ и изменения стоимости составляется дополнительное соглашение. 3.2 На момент заключения настоящего договора общая стоимость всех работ по настоящему договору п.8 составляет 3.3 Заказчик выплачивает Исполнителю: 3.3.1. Аванс в размере 1/3 от суммы, указанной в п.

Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

Поскольку в настоящем Договоре Сторонами предусмотрены конкретные полномочия Агента на совершение сделок от имени Принципала, в интересах и за счет Принципала, последний в отношениях с третьими лицами в период действия договора не вправе ссылаться на отсутствие у Агента надлежащих полномочий. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА 2.1. Принципал обязуется не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, в отношении действий, совершаемых Агентом и указанных в ст.3 настоящего Договора. 2.2. Принципал несет расходы по оплате услуг организаций, указанных в ст.3, путем оплаты счетов Агента, с указанием сумм, утвержденных соответствующим Отчетом.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА 3.1. Агент обязуется не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров (соглашений), которые должны исполняться в части, являющейся предметом настоящего договора. 3.2.

Читать еще:  Сколько нужно стажа мужчинам при выходе на пенсию

Расходы Агента включают в себя: — стоимость ремонта Основных средств, установленную в договоре подряда, заключаемом Агентом с Подрядчиком во исполнение настоящего договора; — стоимость транспортировки Основных средств от Подрядчика к Принципалу; — . Принципал также возмещает прочие согласованные, документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом. 3.2. Для цели исполнения Агентом настоящего договора Принципал выплачивает Агенту в счет причитающихся расходов сумму в размере в течение дней с даты подписания настоящего договора.

3.3. Принципал оплачивает расходы, поименованные в п. 3.1 настоящего договора, в течение дней с момента получения соответствующего извещения Агента.

Агентский договор на ремонт основных средст

г. _______________ «____» ___________ г.

_________________________________________ в лице ______________________,
(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)
организационно-правовая форма)

действующего на основании _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и ________________
_________________________________________ в лице ______________________,
(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)
организационно-правовая форма)

действующего на основании _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя, за
вознаграждение, обязательства совершить от своего имени, но в интересах и
за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на
ремонт основных средств Принципала согласно Предложению N 1 к настоящему
Договору: (далее — Основные средства).
Для целей настоящего Договора под «Приложением N 1» понимается
объектный перечень Основных средств Принципала, подлежащих ремонту, с
указанием на требуемый вид ремонта каждого объекта (капитальный, текущий
и т.д.), срок и стоимость ремонта каждого объекта.
1.2. В рамках исполнения настоящего Договора Агент обязуется
выполнить следующие указания Принципала:
— заключить от своего имени, но в интересах и за счет Принципала
договор на ремонт Основных средств с _____________________ (далее —
Подрядчик) на наиболее выгодных для Принципала условиях.
— совершать фактические действия, необходимые для надлежащего
ремонта Основных средств Подрядчиком.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Агент обязан:
2.1.1. В течение _________________ с даты подписания настоящего
Договора заключить с Подрядчиком договор на ремонт Основных средств в
количестве и номенклатуре согласно Приложению N 1 к настоящему Договору.
2.1.2. Включить в договор с Подрядчиком следующие обязательные
условия:
— технические условия ремонта Основных средств согласно техническим
условиям, содержащимся в Приложении N 1.
— условие о том, что риск случайной гибели или случайного
повреждения Основных средств, а также риск случайной гибели или
случайного повреждения результата выполненных работ до его окончательной
приемки несет Подрядчик.
2.1.3. Согласовать с Подрядчиком стоимость ремонта каждого объекта
Основных средств по стоимости не выше, установленной в Приложении N 1.
2.1.4. Информировать Принципала об отказе Подрядчика произвести
ремонт Основных средств по цене и на условиях, указанных в Приложении N
1. Без утверждения Принципала не согласовывать с Подрядчиком цены и
условия, отличные от содержащихся в Приложении N 1.
2.1.5. Осуществлять контроль и надзор за работой Подрядчика.
Контроль Агента распространяется также на разработку и соблюдение всей
документации, относящейся к ремонтным работам.

2.1.6. Без письменного согласия Принципала не заключать
субагентского договора с другими лицами во исполнение своих обязательств
по настоящему Договору.
2.1.7. Информировать Принципала о ходе исполнения поручения по
настоящему Договору. При этом предоставлять Принципалу письменные отчеты
по мере исполнения Договора, но не реже _____________________. К отчету
должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных
Агентом во исполнение настоящего Договора.
2.1.8. По исполнении настоящего Договора возвратить Принципалу
доверенность, срок действия которой не истек.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. При отгрузке отремонтированных Основных средств Принципалу
организовать за счет Принципала их транспортировку силами Подрядчика. По
соглашению с Агентом отремонтированные Основные средства могут
транспортироваться силами Принципала.
2.2.2. Участвовать в сопровождении Основных средств, подлежащих
ремонту, в адрес Подрядчика и отремонтированных либо возвращаемых
Подрядчиком Принципалу Основных средств.
2.2.3. Отказаться от исполнения Договора либо приостановить
исполнение Договора, если Принципал не выполняет или ненадлежащим образом
выполняет свои обязательства, в том числе обязательства по уплате Агенту
вознаграждения и возмещению расходов в соответствии со ст.3 настоящего
Договора.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Предоставить Основные средства согласно Приложению в
распоряжение Подрядчика не позднее, чем за ___ рабочих дней до даты их
запуска в ремонт согласно договору подряда, заключенному Агентом в целях
исполнения настоящего Договора.
2.3.2. По согласованию с Агентом принимать участие в переговорах с
Подрядчиком, в приеме отремонтированных Основных средств, а также в
письменном согласовании технических условий и графиков ремонта, Актов
сдачи-приемки Основных средств.
2.3.3. Оплатить расходы Агента в порядке, согласованном Сторонами в
ст.3 настоящего Договора.
2.3.4. Оплатить услуги, предоставленные Агентом, в соответствии с
п.3.5 настоящего Договора.
2.3.5. При наличии возражений по отчету Агента, сообщить о них
Агенту в течение ________ дней со дня получения отчета. В противном
случае отчет считается принятым Принципалом.
2.4. Принципал не вправе самостоятельно получать от Подрядчика
отремонтированные Основные средства без письменного разрешения Агента.

3. Цена Договора и порядок осуществления расчетов

3.1. Расходы Агента включают в себя:
— стоимость ремонта Основных средств, установленную в договоре
подряда, заключаемом Агентом с Подрядчиком во исполнение настоящего
Договора;
— стоимость транспортировки Основных средств от Подрядчика к
Принципалу;
— _________________________________________________________________.
Принципал также возмещает прочие согласованные документально
подтвержденные расходы, понесенные Агентом.
3.2. Для цели исполнения Агентом настоящего Договора Принципал
выплачивает Агенту в счет причитающихся расходов сумму в размере ______ в
течение ___ дней с даты подписания настоящего Договора.
3.3. Принципал оплачивает расходы, поименованные в п.3.1 настоящего
Договора в течение ___ дней с момента получения соответствующего
извещения Агента.
Прочие согласованные документально подтвержденные расходы,
понесенные Агентом в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора,
возмещаются Принципалом в течение ___ дней с даты предоставления
подтверждающих документов.
3.4. Вознаграждение Агента составляет ____ % стоимости ремонта
Основных средств Подрядчиком. В случае осуществления ремонта по цене ниже
установленной в Приложении, разница принадлежит Агенту в качестве оплаты
его услуг по исполнению настоящего Договора.
3.5. Вознаграждение Агенту выплачивается в течение ___ дней с даты
возвращения Принципалу отремонтированных Основных средств и
заключительного отчета Агента об исполнении настоящего Договора.
3.6. Все суммы, подлежащие перечислению Агенту в соответствии с
настоящим Договором, выражаются в долл. США. Платежи осуществляются в
российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.

4. Ответственность сторон

4.1. Агент не несет ответственность за отказ Подрядчика согласовать
с Агентом номенклатуру, количество и срок ремонта Основных средств
согласно Приложению, а также за качество выполнения работ Подрядчиком.
4.2. В случае просрочки Принципала в оплате расходов Агента и
выплате Агенту вознаграждения Принципал выплачивает Агенту пеню в размере
0,1% от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: война
и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего
Договора, забастовки или приостановление деятельности Сторон по любым
причинам, а также другие события, которые компетентный арбитражный суд
признает и объявит случаями непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,
виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Если эта
Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она
лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей,
при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего Договора, продлевает
срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для его устранения.
5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей
статьей, длятся более _____ месяцев, Стороны определят дальнейшую
юридическую судьбу Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае
недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
__________________________________________________________ (указать суд).
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой
Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого
документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору
становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в
_______ срок.
6.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной в связи с
исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой тайной одной
из Сторон.
Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу
и по истечении срока действия настоящего Договора.
6.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты сторон
подписи сторон

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector